推广 热搜: 招标公告  公告3  公告  公告2  招标  采购  工程  电厂    电缆 

中国人寿财产保险股份有限公司河南省分公司办公楼智能化工程招标公告

点击图片查看原图
  • 发布日期:2019-08-14 07:31
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数300
  • 留言咨询
详细说明

2019项目-中国人寿财产保险股份有限公司河南省分公司办公楼智能化工程招标公告
招标人:中国人寿财产保险股份有限公司河南省分公司
资金来源: 其它 投资金额:910万元
招标编号:HNXDZB-20190804
1.招标条件:
本招标项目中国人寿财产保险股份有限公司河南省分公司办公楼智能化工程已批准建设,建设资金来自:自筹资金,项目出资比例为:100%,招标人为:中国人寿财产保险股份有限公司河南省分公司。项目已具备招标条件,现面向国内对该项目智能化进行公开招标,欢迎符合相关要求的投标人参加投标。
2.项目概况与招标范围:
2.1项目名称:中国人寿财产保险股份有限公司河南省分公司办公楼智能化工程;
2.2 工程概况:本次招标建筑面积约15424.27平方米;
2.3 建设地点:郑州市中州大道与民航路宏光协和广场A座;
2.4招标范围及内容:中国人寿财产保险股份有限公司河南省分公司办公楼智能化工程,包含监控系统(含电子巡更)、门禁系统、会议系统、综合布线、机房、背景音乐系统、楼宇自控系统、无线AP等所有设备、材料、软件的采购、安装、调试、试运行、验收、培训、质保期内的维修保养等,具体以该项目招标工程量清单涉及的施工图范围内的全部内容为准;
2.5计划工期: 100 日历天;
2.6质量要求:合格且达到验收标准;
2.7合同估算价:约910万元;
2.8标段划分:一个标段。
3.投标人资格要求 未曾在(中国采招信息网 http://www.zbxx.com.cn/)上注册会员的投标单位应先注册供应商会员:
3.1 注册于中华人民共和国境内,具有有效的企业法人营业执照,具有国家建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包壹级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证;
3.2 项目经理资格要求:投标人拟派项目经理须具有机电工程专业壹级注册建造师执业资格(不含临时),并取得安全生产考核证,需在本单位已缴纳社会保险(社保缴纳时间不低于一年),且无在建项目;
3.3 企业及项目经理业绩要求:企业和拟派项目经理2016年1月1日以来承担过单个1.5万平米及以上或单项合同金额在800万及以上的办公楼、写字楼、商场、酒店、智能化工程业绩以及其他政府类信息化工程业绩(以合同签订时间为准,并提供合同文本复印件、竣工文本复印件等材料,加盖投标人公章);
3.4投标人注册资金实缴金额不低于1000万元,具有ISO9001质量管理体系认证证书,并且企业信用等级为AAA;
3.5 财务要求:提供2016年至2018年经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告;
3.6 信誉要求:
(1)提供企业没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被冻结、接管、破产状态的书面承诺(加盖单位公章,格式自拟),若发现投标人具有弄虚作假行为,一切后果由投标人承担;同时如实提供5年内企业充当被告(被申请人)涉及的诉讼或仲裁案件的情况,含已经生效的判决或仲裁文书以及正在诉讼或仲裁的案件。已经生效的判决或仲裁文书提供判决书或仲裁裁决书,未判决或裁决的提供民事起诉书或仲裁申请书(加盖单位公章,格式自拟)。若发现投标人具有弄虚作假行为,一切后果由投标人承担并取消投标资格;
如充当被告的案件存在包括但不限于故意违约行为、工程质量问题、商业信誉问题、商业贿赂问题、农民工工资问题、拖欠分包工程款问题等致使败诉,则无投标资格;
(2)单位负责人为同一人或者存在控股、实际控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一项目投标;法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标;
(3)投标人需提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询相关主体失信被执行人的网页截图(截图需包含查询日期),经查询有失信被执行人的将被取消投标资格;
(4)投标人需在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)进行查询(包括单位行贿查询、法定代表人行贿查询、拟派项目经理行贿查询),并提供相关网页截图(截图需包含查询日期)。经查询结果有行贿犯罪的单位、法定代表人、拟派项目经理师将被取消投标资格;
(5)投标单位以及相关人员(含法定代表人、股东、拟派项目经理等相关人员)不得涉及征信问题,必须未被人民法院或金融机构纳入过失信人员名单(加盖单位公章,格式自拟)。若发现投标人具有弄虚作假行为,一切后果由投标人承担并取消投标资格;
注:上述问题在投标时发现,取消投标资格,中标后发现,取消中标资格,签订装修施工合同后发现,招标人可以单方面解除施工合同,并要求中标人承担赔偿责任,同时招标人不承担任何法律责任。
3.7参加本项目智能化工程单位不得同时参与我单位组织的装饰装修工程投标;
3.8本项目不允许分包,且不接受联合体投标。
4.招标文件的获取:
4.1凡有意参加投标者,请于2019年8月9日至2019年8月15日上午9时至11时30分,下午15时至17时持本公告“3.投标人资格要求:”中所有证明材料原件及一套加盖公章的复印件(胶装)购买招标文件;
4.2招标文件售价1000元/份,售后不退。
5.投标文件的递交:
5.1.递交投标文件的截止时间:2019年9月6日上午9时30分;
5.2.逾期送达的或者未送达指定地点或者不按招标文件要求密封的投标文件,招标人不予受理。

        联系人:钱 永

        手机: 1314 1221 596

        电话:010-8862 2152

        传真:010-8862 2152

        E-mail: qianyongzb@163.com

        为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。




联系方式
该企业最新招商